采石场合同

一：跟采石场签订的合同应该怎样写，需要注明些什么？

工程承包合同

发包人：你自己名字

承包人：采石场

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一 致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称： x x x ；

2、工程地点： 村东；

3、工程范围：河堤、绿化、植树；

（详见施工图纸内容）；

4、承包方式：包工包料。

5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误

1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，

合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人 向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；

3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条； b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

c 发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不 能正常进行；

1

d 设计变更或工程量增加；

e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时； f 不可抗力；

g 其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发

包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到

报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准 ：合格

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款

总 计 合 同 金 额 （ 大 写 ）（ 人 民 币 ）， 小 写

￥。

五、工程款结算及支付

按进度付款款；工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款

的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行

保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由 发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提

供施工用水、电；

2

3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门 关系；

4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现

场

5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材， 彩板的质量保证书；

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织 施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全 防护措施，消除事故隐患；

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求 承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包 人承担相应责任及发生的费用；

3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包

人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按......余下全文>>

二：我想和朋友开个采石场合同怎么写？

这个问题你最好别在这里问，也不要期望能在这里得到多么好的回答。

直接去找个律师写合同。

三：私下和个体采石场法人签订转让合同，合法吗？

不合法，而且合同也无效

四：开办采石场如何和工人定劳动合同？ 5分

没有差别，去社保中心开户购买就行了

五：要办个合法的采石场需要些什么手续?

要去国土资源部审批 不是一件容易办成的事 除非你老爸在中央

六：本人承包一家采石场签了4年协议，现在老板反悔了起诉我们要求法院判合同无效

这要看是否符合如下规定：

申请个体采矿应当具备下列条件：

（一）有经过批准的、无争议的开采范围；

（二）有与采矿规模相适应的资金、设备和技术人员；

（三）有相应的矿产勘查资料和经批准的开采方案；

（四）有必要的安全生产条件和环境保护措施。

即使不符合，合同无效，对方也要赔偿你为些受到的损失。

七：采石场都生产什么？

采金矿啊。 采金属之类的。 然后，把那些采出来的废石，用来铺路。或打碎做成石子来卖。