竣工验收合格之日

一：竣工验收合格之日是不是提交竣工验收申请之日?

不是一个时间 先提交竣工验收申请（这就是础交验收申请之日） 等建设单位组织各方验收合格（这才是验收合格之日）

工程的完工时间：如果施工单位早已提交验收申请，但是建设方无理由的拖延验收时间，后期验收合格的话，工程完工时间为施工单位提交验收申请之日计算

你说的这个问题确实一直存在争议，在一级建造师执业考试中，法律法规里的规定和项目管理中的规定是明显不一样的。

二：实际竣工日期与验收合格之日有什么区别?

工程竣工日期：施工单位按设计图纸内容和合同约定内容完成日期。

验收合格之日：由建设单位组织工程相关责任单位进行验收，当日验收合格，则为验收合格日期，如不合格，经过缺陷部位维修后再次由相关各单位验收，合格后为验收合格日期。

工程按合同竣工后由施工单位自检合格，报监理单位验收合格后提交竣工验收申请，初验合格后，确定正式验收日期进行验收。

验收合格后，将合格工程交付建设单位或业主之日为实际交付使用时间。住宅还要进行分户验收。

保修期自竣工验收合格之日起计算。

三：竣工验收合格之日和通过竣工验收之日有什么不同？

竣工验收合格之日：指竣工验收日完成现场验收后且后续的竣工验收手续文件全部通过甲乙双方及监理方共同签证才能视为合格，日期以全部完成时间为准。

通过竣工验收之日:指甲乙方及监理方共同验收的协商日期。此日期在合格日之前。

四：建筑工程竣工验收日期如何确认

以竣工验收合同签订日期为准

五：建设工程竣工验收合格的，是以提交竣工验收报告之日为竣工日期，还是以竣工验收合格之日为竣工日期？

1、竣工验收已通过，以承包人提交竣工验收报告日期为实际竣工日期

2、鉴定需要期间的，还是以提交竣工验收报告日期为实际竣工日期

3、由于发包人延误的验收，是以通过竣工验合格日期为实际竣工日期

（你的问题混淆处在于是否是由于发包人延误的验收，还是实际正常验收时）

希望对你能有所帮助。

六：建筑和市政工程竣工验收合格之日怎么确定

我国建设工程施工合同（示范文本）32.4款规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

关于竣工日期的争议如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设|工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

七：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起多少日内

建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

备案时应提交下列文件：

（1）工程竣工验收备案表。

（2）工程竣工验收报告。

（3）工程施工许可证。

（4）施工图设计文件审查意见。

（5）单位工程质量综合验收文件（施工竣工报告、勘察检查报告、设计评估报告、监理评估报告、竣工验收证明书等）。

（6）市政基础设施有关质量检测和功能性试验资料。

（7）规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。

（8）施工单位签署的工程质量保修书。

（9）商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

（10）法规、规章、规定必须提供的其他文件。

八：第一次竣工验收合格的，是按提交的竣工验收报告之日为竣工日期吗？

这个问题实际很好明白，我在监理工程师培训时老师讲过，大致是这样的：先说A吧，也许施工单位前几天都已经提出竣工验收申请书了，但甲方或监理有事情不能来人，就和施工单位讲好延缓验收，这样的话，如果几天后再验收，以组织工程竣工验收的日期为准的话，那么施工单位不亏大了吗。B，施工单位本身应有健全的质量控制体系和检查制度，如果施工单位不对自己干的工程进行肯定，也就是不书面提交竣工验收申请报告，监理和甲方是不会认为这时工程就是合格的。D也许承包人提交竣工验收申请报告后，监理和甲方等单位不会即刻来验收，验收后，也许各验收单位存在不同的意见，这样的话发包人给予最终认可意见的日期也会滞后很多，而工程实际也正是如此，所以D也不对。